隨著人們法律意識的加強，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那麼大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家收集的樓頂防水工程施工合同範本（通用3篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
樓頂防水工程施工合同1
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國經濟合同法》的原則，結合湖北省武漢市有關規定和本工程的具體情況，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工方案及材料說明：
第二條工期：
第三條工程質量要求及工作範圍
1、保證材料質量及工程質量
2、第四條
第五條安全施工
乙方要按有關規定，採取安全防護措施。承擔由於安全措施不利而造成的責任和因此發生的費用。甲方負責提供工人保險。甲方向乙方提供水電供應及施工方便。
第六條驗收及付款方式
乙方進場後，甲方必須派一負責人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工後，通知甲方進行質量檢查驗收簽字，經驗收合格後方可退場。工程保質期五年，五年內如果出現質量問題，乙方無條件修復。
第七條付款方式
工程驗收合格後，憑驗收簽字單據結算，先付50%餘下30%經下雨不漏水驗收後付款，剩下20%為質量保證金，一年後付清。
第八條本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約，不得任意解除，若發生糾紛，雙方應及時協商解決;協商不成時。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機構申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。
第九條本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章後生效。
甲方代表：(簽字) 乙方代表(簽字)
年 月 日 年 月 日
樓頂防水工程施工合同2
委託方甲方：
承建方乙方：
根據《中華人民共和國經濟合同法》與《建築安裝工程承包條例》規定，經甲乙雙方同意，簽署下列合同。此合同受法律保護，雙方代表必須履行合同簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，望雙方共同執行。
1、工程名稱：
2、工程：房頂新做防水層、圍牆翻修，四周加排氣。
3、承建方式：由乙方包工包料。
4、保修辦法：免費保修期為5年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，保修期內確屬施工質量問題滲漏，乙方應免費維修，乙方接到保修通知後，三天之內組織人力物力趕赴現場，乙方不得以任何理由推託。
5、乙方在施工中發現與甲方有關的問題及時通知甲方、如造成甲方經濟損失由乙方全部承擔。乙方工傷事故自負，施工期間乙方做好防護工作、若造成甲方設施、裝置及電路、電線、損害、落石導致人員受傷乙方承擔全部責任。
6、驗收方式：甲方負責組織工程質量驗收
7、付款方式：完工付總款60%，三個月無質量問題付20%，剩餘20%保證金兩年後付清。
8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。
甲方：
乙方：
xx年xx月xx日：
樓頂防水工程施工合同3
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、法規，遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地點：
2、工程名稱：
3、工程內容：在原有基礎上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包範圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等：
1、選用材質：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工
2、全部包工包料，單價為40元/平方。
3、面積：按甲方確認的實做面積結算。
四、工期：按甲方專案部所安排的進度施工。
五、工程質量：
1、工程質量標準：合格工程質量標準。
2、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(GB18242-20xx)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和效能檢測報告。不合格的.嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。
六、合同價款與支付方式
按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積40元。不再另計任何費用。達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時，由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。
九、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、其他事項：
1、在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章後即生效。
甲方： 乙方：
xx年xx月xx日 xx年xx月xx日