隨著人們法律意識的加強,我們用到合同的地方越來越多,合同協調著人與人,人與事之間的關係。那麼一般合同是怎麼起草的呢?下面是小編幫大家整理的2021塗料承包合同範本,希望能夠幫助到大家。
塗料承包合同1
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則,經協商達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:寶楊路配套商品房1-3號外牆彈性拉毛塗料工程
1.2 工程地點: 寶楊路3320號
1.3 承包範圍: 1-3號外牆塗
1.4 承包方式:包工包料 (外牆膩子甲方提供)
1.5 工期:自接到甲方通知後 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量:合格
1.7工程面積:暫定3000M2,竣工後按實計算.
1.8 合同價款採用固定單價,單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣): 63000.00元(大寫):陸萬叄仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性檔案的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用,少工程完成後按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同後3天內向乙方明確施工範圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作,並承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,採取有效的措施確保鋁合金門窗不汙染塗料,若有汙染要及時清理,若完成後有汙染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關於工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂後3日內提供施工組織設計,甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時,乙方應在此後3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤,經雙方協商,以經甲方簽證的聯絡單為準,工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發票,甲方出具免稅憑證。
第五條 關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建築裝飾行業標準質量評定合格標準。施工專案質量驗收若無相應的國家驗收標準時,則以建築行業裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收,甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認;若甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗,複驗合格,甲方應承擔複驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收,甲方不予承認,甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗,無論複驗是否合格,甲方不承擔應複驗而引起的產品損壞、停工損失,工期不予順延。
5.3由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
5.4工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用。
第六條 關於工程價款及結算的約定
6.1支付方式:
工程開工後,工程完成至30%時,支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收後,支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算後支付至結算價的95%,餘款作為保脩金。 保脩金為工程結算價的5%,在工程竣工驗收合格滿一年後一次性無息退還。
6.2如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯絡單,甲方認可確定簽字,在決算時按實結算。
第七條 關於材料供應的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負責採購。塗料進場後,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2 乙方採購的材料、裝置,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,並且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
8.3 由於甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期:施工過程中由於乙方原因造成工期延誤,每逾期一天,須按工程結算總價款的向甲方支付違約金,並承擔因此給甲方造成的一切損失,如乙方不按本條款執行,甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤,經甲方確認後,工期相應順延,但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量:如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的,乙方除應立即調換合格產品外,還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的,乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量:如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準),乙方必須立即整改,直至質量達到合格為止,同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的,乙方應據實賠償。
(4)付款:如甲方無故延遲支付工程款,經乙方合理催告後仍未支付的,則每逾期一天,應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定,在合同履行過程中產生爭議時,各方協商解決,協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對於不存在爭議的部分,各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工,且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時,應另訂協議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章後,工程完工結清全部工程款後自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要,報價單及補充協議,工程聯絡單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份,副本貳份,甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
代理人:
代表人:
日期:
塗料承包合同2
甲方:
乙方:
為了順利完成商定的建築工程,明確發包方和承包方的相互權利、義務關係,根據有關法律法規,結合本工程的實際情況,經甲乙雙方多次協商,達成以下合同條款:
一、工程名稱及地點:
工程地點: 陝西省榆林市馬紮樑榆橫電廠
工程名稱:#2 主廠房
二、工程勞務承包內容及範圍:
承包內容:清理基層、內牆塗料、腳手架搭拆、清理現場等。
三、承包方式及工程結算:包工包料
結算價格:乙方包工包料(不包面漆),內牆塗料 27 元/平方米,搭拆鋼管架每平方米扣除4元,不包含腳手架。
四、工期要求:
乙方必須嚴格按照甲方合理的工程進度要求組織施工。
五、工程質量:
1、使所承包的工程符合施工規範、建築安裝工程質量評定標準合格要求,每道工序搭接必須通過甲方技術人員或專案經理驗收合格後方可進入下道工序施工,施工後出現起皮、空鼓等現象應立即主動無條件返工、處理。
2、施工工序要求:
(1)基層膩子必須最少不得少於二遍,膩子層必須平整、堅實、牢固、不起皮;膩子乾燥後應打磨平整。
(2)牆面在塗刷面漆前必須塗刷一遍底漆。
(3)塗料面層必須按甲方提出的正規施工工序進行施工;塗料的塗刷必須均勻、粘結牢固,不得漏塗、透底、起皮和掉粉;顏色必須均勻一致。塗刷面漆時,等第一道面乾燥後,方可施工第二道面漆。
(4)施工主要工序應滿足以下程式。
基層處理、找平——牆面、頂棚刮膩子——打磨平整、保養——塗刷封閉底漆——第一遍罩面塗料——第二遍罩面塗料。按打下的樣板施工,按樣板交工。
六、工程價款支付:
甲方按月進度支付乙方已完工程量70%的進度款,工程竣工驗收合格一個月內,支付合同總結算款的餘款。
七、雙方義務:
(一)甲方負責:
1、施工所需的.水電引入施工現場。
2、負責現場技術交底及質量跟蹤檢查,考試合格後持證上崗。
(二)乙方負責:
1、新進場人員必須按受三級安全教育,考試合格後持證上崗。
2、按甲方的質量要求、工期要求、技術要求施工。
3、按甲方的安全要求,文明施工。因乙方原因發生人為的質量、安全事故所發生的費用由乙方承擔,甲方概不負責。
4、服從甲方領導和指揮,遵守甲方的有關規定制度。
八、違約責任:
1、若不按專案部施工進度計劃時間完成,每延期一天按合同總價款的3‰進行罰款。
2、乙方若地場地內打架、偷盜、賭博,以上根據情節輕重,有其一者罰款50-200元。
3、未經甲方同意,乙方將工程轉包他人,甲方有權終止合同,並追究其民事責任。若因甲方原因造成的責任由甲方負責。
4、甲方已施工完畢的成品或半成品的保護,若因乙方人為原因造成的損壞,將視情節給予一定的罰款(100-10000元)。
5、若甲方無故損壞乙方的材料或成品,照價賠償。
6、本工程完工後交驗達不到合格標準,乙方必須無條件返工並承擔返工損失。
九、安全責任:
1、乙方在施工期間做好現場防火、防盜以及人身安全工作。乙方必須在進場前將施工隊人員名單提供給專案部備案,施工期間,乙方應遵守操作規程,做好安全保護,操作層外架必須鋪腳手板,施工人員在施工期間必須佩帶安全帶,安全帶的正確使用符合相關規定。進入工地,必須帶好安全帽,不得穿拖鞋進入施工現場,不得酒後施工,施工用水用電必須遵守工地規章制度,嚴格遵守土建方工地的各項規定、規範。不按上述要求遵守的,由此導致的一切事故責任由乙方自行承擔。
2、乙方隨時接受甲方及廠內安全檢查人員的監督檢查,服從甲方領導安排,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。
3、乙方必須在現場設專職安全員負責現場的施工安全,不得發生任何安全事故,如因乙方違反安全操作規程或自己麻痺、疏忽而造成的安全事故,由乙方自己負責。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,未盡事宜,經甲乙雙方共同協商解決。竣工驗收清算後,本合同失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日