當前位置:文思屋>實用文案>合同法>

工程承包施工裝修合同範本

文思屋 人氣:8.23K

工程承包施工裝修合同範本由本站小編為大家整合而成,有興趣的朋友不妨參考一下,希望對你們有幫助!

工程承包施工裝修合同範本

  工程承包施工裝修合同範本一

委託單位(甲方):

承攬單位(乙方):

為規範裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本專案的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱:__________________________________.

2.工程地點:__________________________________.

3.承包範圍:參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式:雙方商定採取下列第____________種承包方式:

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發包人包料。

5.施工圖紙:雙方施工圖採取下列第____________種方式提供:

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

6.施工圖紙經甲乙雙方確認後,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。

施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。

7.甲方自願將專案委託給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)。

二、施工時間

工程期限日,時間自起至日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施,為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關係。

4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作

1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。

4.保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時並給予其必要的準備時間。

6.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境;保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的`定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下表:

付款時間

付款百分比

金額

合同簽訂後開工前二至五天

50%

施工完成交付驗收後兩日內

40%

竣工驗收一個月後

10%

七、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

八、質保期

乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。

九、其他:

1、本合同一式份,

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字後生效,需辦理鑑(公)證的,自辦理鑑(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。

3、本合同簽訂後,若雙方需要提出修改時,經協商一致後,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

  委託方(甲方):承攬單位(乙方):

  代表人:代表人:

  日期:日期:

  地址:地址:

  電話:電話:

  傳真:傳真:

  工程承包施工裝修合同範本二

發包人:________________________(簡稱甲方)

承包人:________________________(簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、招標檔案、詢標紀要及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程範圍:

3.1 中試車間區域,裝飾施工圖紙範圍內的全部工程。

3.2 本工程確定的承包範圍,甲方有權根據實際情況變更承包範圍內的施工工程量(提前通知),注:如因工程量的 變更而造成合同造價變更,支付工程進度款也相應增減。

4、房屋結構:框框剪結構。

5、承包形式:包工包料(甲方材料除外)包工期、包質量、包施工安全的形式承包。

二、合同工期

1、施工總工期為____ 日曆天(包含甲供材料安裝工期),開工日期為____ 年__月___日,竣工日期為_____年___月___日。

2、在施工中因非甲方原因造成工期延誤(不可抗拒力除外)按______天延期罰款_____元/天、_____天延期罰款_____元/天,____天以上延期罰款______元/天。

三、合同工程造價、工程結算造價方法及履約保證金

1、本工程合同一次性包乾造價為人民幣¥大寫_______________________________________。

2、履約保證金為人民幣¥萬元整。乙方在收到中標函後合同簽定前七天內繳納給甲方。本工程履約保證金中質量保證金佔___;工期履約保證金佔___;安全生產、文明施工保證金佔____;人員到位保證金佔____,該履約保證金到工程竣工驗收合格一個月後根據考核情況予以退還,履約保證金在甲方持有效期間內不計利息。乙方如在履約合同中違反質量、工期、安全、文明施工、專案班組的規定均按詢標紀要已約定的條款處理,違約金在履約保證金中扣除。

3、如有增減部分按投標檔案價格折算並出具雙方確認聯絡單。

4、上述總價已包含下列專案的費率:差別利潤、超高增加費、二次搬運費、成品保護費、遠地工程增加費、優良工程增加費、趕工技術措施費、提前竣工增加費、文明施工增加費、勞動保險增加費、檢驗試驗費、稅金等一切費率。

四、工程進度款支付方式

1、合同簽定後乙方按甲方開工報告約定的日期正式進場十天後,甲方支付給乙方合同總價的20%,即 萬元作為工程預付款,工程量完成到50%時,甲方憑現場工程量簽證報告單再支付總價的10%,即 萬元,工程量完成到70%時,甲方憑現場工程量簽證報告單再付合同總價的30%,即 萬元,工程完工後,支付合同總價的10%即 萬元,工程竣工驗收合格並移交全部存檔資料、送審資料後再支付合同總價的10%,即 萬元,審計稽核驗收完成後在一個月內支付至工程90%,餘款10%將作為保修滯留金,保修滯留金在甲方持有期內不計利息,保修期為二年,保證期滿後無質量問題,在一個月內付清餘款。

2、甲方在支付工程進度款時,乙方必須提供合法的稅務發票,否則甲方有權順延工程款支付。

五、關於工程質量及驗收的約定

1、在工程中使用仿冒品牌等假、次材料、配件的,經查實作以一罰五處罰並返工(調換)。

2、本工程質量要求一次性驗收合格,具有優質高階裝飾並建立“湘湖杯”質量。工程竣工後如經三方主體(包括建設方、施工方、設計方、監理方)驗收不能達到質量合格等級,則作違約論處,建設單位有權全部沒收施工方履約保證金中的工程質量保證金,並要求施工方承擔相應的返工費用。

3、對隱蔽工程,將由建設單位或工地代表驗收合格後方可進入下道工序施工(施工方需填報隱蔽 工程驗收單並附圖,或施工現場照片等)。

4.除甲供材料(見清單)外的工程所需材料由施工單位自行組織採購。施工單位自行採購的材料必須有質保書和合格證,並符合施工圖和規範要求及建設單位和設計師的要求,所有資料作為竣工技術資料,由中標人按規定收集整理、提交。

5.工程竣工後,施工單位必須提交所有完整技術資料及竣工圖四套,其內容必須符合存檔要求,費用由施工單位承擔。

六、工程施工材料的約定

1.甲供材料詳見附件1(甲供材料清單),其具體數量、到位時間由乙方提供,但在實際施工中,甲方可根據工程需要有權對任何一項乙供材料變更為甲供(提前通知)。甲供材料的乙方取費標準按投標函及補充協議所述的執行。

2.乙供材料的所有主材甲方有權指定生產廠家、品牌、規格,並按市場最低價確定價格。

3.乙供所有的簽證材料必須提前十天提供樣板供甲方和設計師確認並簽證封樣。

4.乙供主材在大批進場時,必須通知甲方進行報驗,並填寫報驗單,經甲方簽字確定後方可進場。

5.本工程內所有由乙方供應的各種材料、成品、半成品質量應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規範的規定,同時需提供原出廠證明、環保證明和質量證書等資料。特殊材料在使用前還須進行材料報驗制、試驗檢驗、試驗檢驗合格方能使用,試驗檢驗費用由乙方承擔。如使用後發現乙方供應材料不符合標準、規範設計要求,仍由

乙方修復或拆除及重新採購符合要求的產品,並承擔由此發生的費用和賠償甲方的損失,由此延誤的工期不予順延。

七、保修約定

本工程免費保修期自竣工驗收合格次日起2年,在2年保修期內因非甲方因素而出現的工程質量問題,乙方在接到甲方通知後應按以下約定時間進行修復:機電方面質量問題應在一天內;裝飾方面質量問題在3天內(特殊情況除外)。維修方案及時間需徵詢甲方同意,乙方如不能按上述要求履行的,則由甲方自行或委託其他單位或人員修復,所發生的費用在乙方的質量保脩金中扣除,不足部分由乙方支付,涉及重大質量問題或發生重大質量事故的,按國家有關規定處理。

八、雙方責任

1.甲方責任

1.1甲方現場負責人1.2本工程施工前甲方須向乙方提供經確認的設計施工圖紙2套,並組織乙方及設計等單位進行圖紙會審、設計交底。

1.3幫助協調乙方施工進場所需水、電接駁等事項,費用由乙方承擔。

1.4及時協調好乙方與施工場地內各專業施工單位的關係,提供便利的施工條件和環境。

1.5接到乙方申驗報告後及時組織各項工序及竣工驗收,並簽署驗收結論。

1.6按本合同約定支付相應工程進度款。

1.7按附件1(甲供材料清單)所列的材料及時有序的分批到位,並承擔甲供材料產品質量責任。

2.乙方責任

2.1乙方現場負責人2.2乙方必須嚴格遵守安全文明施工的操作程式,完善安全施工措施,工地必須達到區級標化工地,施工垃圾有清運費用由施工單位承擔(施工現場垃圾當日清運),同時如發生安全事故,由施工單位承擔一切責任及費用(另籤施工安全協議)。

2.3凡涉及治安、綜合執法、城建、消防、安監、環境、交通、環保、計劃生育、場內其他各施工班組夜間施工及所在地村民關係協調等發生的問題產生的費用均由施工單位負責解決並承擔經濟支出。

2.4乙方在施工過程中如出現安全生產、工程質量、文明施工檢查中受到通報批評的,甲方將扣除相應的履約保證金。

2.5乙方中標後,如需要在當地政府辦理各種施工手續及費用均由施工單位負責和承擔,建設方積極配合。

2.6乙方有責任和義務在各工程配合施工中,或對甲方提供的施工圖中如有不合理或有異議的,乙方必須有預見性的提出建議,減少不必要的返工和損失。如確因乙方單位在施工會考慮不周全,又沒有預見性的書面提醒業主,從而使配合工程或甲方返工和損失,乙方單位需要承擔相應損失費用。

2.7乙方單位需服從建設單位的管理;特別在施工過程中,有較大的噪聲的工作必須按照甲方的時間段施工。

2.8本工程所有的成員傢俱及甲供材料由施工方現場安裝,乙方在施工安裝中必須按照說明書要求安裝,如沒有按規範施工,一切損失由施工方承擔。

2.9在實際裝修施工過程匯中,各項運輸由乙方自行解決。

2.10乙方施工竣工後,清理現場(包括建築材料、垃圾、生產和生活用臨時設施拆除),做好施工工程承包範圍內的所有衛生工作(門、窗、玻璃、地面、衛生潔具擦掃乾淨)並承擔有關費用。

2.11乙方施工竣工未交給甲方之前,乙方必須做好成品保護工作。保護期間發生損壞,則由乙方自行及時修復和賠償。

2.12做好施工記錄,隱蔽工程記錄,竣工圖紙等施工技術資料的彙集工作並及時移交甲方。

2.13本工程竣工驗收合格之日起一個月內,按《建設工程檔案歸檔整理規範》的要求,將本工程的所有工程資料等檔案源件及竣工圖等一式四套交付甲方。

九、合同終止或解除

1、乙方有下列情況之一的,甲方有權終止合同,由此造成的一切損失均由乙方承擔。

1.1合同履行期間累計違約金超過本合同總價工程造價的15%。

1.2乙方不具備履行本合同的質資或未經甲方同意擅自將工程一部分或者全部轉讓有其他承包商。

1.3乙方不能依照規定日期開工達二十日以上。

1.4乙方對本工程施工進度落後較預訂進度達10%以上,或者明顯不能如期完工,或工作草率,不聽從甲方之指令改正者。

十、本合同有約定不明確或沒有約定的事項,甲、乙雙方應及時協商解決並及時出具工程聯絡單。

2、當發生甲、乙雙方任何一方無故解除合同的情況,依據《中華人民共和國合同法》有關規定追究違約責任,有違約方承擔總工程造價的10%違約金,當違約金不足彌補違約給對方造成的損失時,還當支付賠償金。

3本合同全部附件作為合同的共同組成部分,具有同等法律效力。

4、本工程的招標檔案、投標檔案、詢標承諾及招標諾幹答疑等均作本合同的組成部分。

5本合同發生糾紛協商不成的有工程所在地人民法院受理。如糾紛發生在施工過程中,除以下情況之一外,雙方仍應繼續履行合同,保持施工持續:

5.1合同確已無法履行。

5.2雙方協議一致停止施工。

5.3法院裁定停止施工。

十一、附則

1、本合同一式 分,雙方各執 份。

2、本合同履行完成後自動終止。

3、附件

(1)甲方材料品名。規格清單

(2)其他

  甲方(蓋章):

  法定代表人:

  代 理 人:

  單位地址:

  電 話:

  傳 真:

  郵政編碼:

  開戶銀行:

  戶 名:

  賬 號:

  日 期:

  乙方: (簽章)

  法定代表人

  代 理 人:

  單位地址:

  電 話:

  傳 真: 郵政編碼:

  開戶銀行:

  戶 名:

  賬 號:

  日 期: